一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的.由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是( )。
A.500元以上2000万元以下
B.1000元以上5000万元以下
C.1000元以上8000万元以下
D.1000元以上1万元以下
参考答案：D
参考解析：
《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。故选项D正确。参见考试用书2Z203033。
2 甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是( )。
A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁
B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员进行仲裁
C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼
D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决
参考答案：D
参考解析：
仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼;当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。故选项D正确。参见考试用书2Z208032。
3 从事特种作业的张某，将特种作业操作证转借给了他人。为此，张某被处以警告，并处一定数额的罚款。罚款的数额应是( )。
A.1000元以下
B.1000元以上2000元以下
C.2000元以上10000元以下
D.10000元以上
参考答案：C
参考解析：
特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款。特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处2000元以上10000元以下的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206026。
4 下列法律部门中，《节约能源法》属于( )。
A.经济法
B.社会法
C.行政法
D.民法商法
参考答案：A
参考解析：
《节约能源法》属于经济法，经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。故选项A正确。参见考试用书2Z201011。
5 某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。该学校称为( )。
A.承揽人
B.定作人
C.制作人
D.代理人
参考答案：B
参考解析：
在承揽合同中，提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金的一方称为定作人;完成工作并交付工作成果，按约定获取报酬的一方称为承揽人。故选项B正确。参见考试用书2Z204031。
6 投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则履约保证金额应为( )。
A.650万元
B.700万元
C.750万元
D.800万元
参考答案：A
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。故选项A正确。参见考试用书2Z203015。
7 某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2014年11月7日
B.2014年11月14日
C.2014年11月21日
D.2014年11月28 日
参考答案：B
参考解析：
本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延，(2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延，(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延，(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
8 下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是( )。
A.批准发布时已明确为强制性标准的
B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的
C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的
D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文(黑体字)，编号也不带“/T”的
参考答案：C
参考解析：
在对工程建设强制性标准实施改革后，我国目前实行的强制性标准包含三部分：(1)批准发布时已明确为强制性标准的;(2)批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的，仍为强制性标准;(3)自2000年后批准发布的标准，批准时虽未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字)，编号也不带“/T”的，也应视为强制性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207012。
9 如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过( )。
A.2亿元
B.1亿元
C.3000万元
D.500万元
参考答案：C
参考解析：
有无承担过相应工程的经验及其业绩好坏，是衡量其实际能力和水平的一项重要标准。以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，二级企业近5年应承担过单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。故选项C正确。参见考试用书2Z202021。
10 关于工程竣工验收，下列表述错误的是( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容的工程，才能进行竣工验收
B.建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的，不得组织竣工验收
C.依法应进行消防验收的工程，未经消防验收或消防验收不合格的，不得组织竣工验收
D.环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行
参考答案：C
参考解析：
建设工程竣工验收应当具备的条件中，包括完成建设工程设计和合同约定的各项内容。《城乡规划法》规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。《消防法》中未规定消防验收对工程竣工验收的制约关系。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。故选项C正确。参见考试用书2Z207041、2Z207043。
11 甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是( )。
A.引起诉讼时效的中断
B.引起诉讼时效的中止
C.引起诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
参考答案：A
参考解析：
《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。故选项A正确。参见考试用书2Z208033。
12 张某在某建筑公司工作，在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同，则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是( )。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
参考答案：D
参考解析：
《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。故选项D正确。参见考试用书2Z204022。
13 某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是( )。
A.认定事实不清
B.违反法定程序
C.证据不足
D.适用法律错误
参考答案：D
参考解析：
根据《民事诉讼法》的规定，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(1)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定;(2)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更;(3)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判;(4)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。选项D的处理结果以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更，不属于是正确发回原审人民法院重审的情形。故选项D正确。参见考试用书2Z208024。
14 某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此承包方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中错误的是( )。
A.发包方可以不承担违约责任
B.承包方应该终止履行合同
C.发包方应赔偿未支付给承包方损失的费用
D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
参考答案：A
参考解析：
按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息。发包方不按合同约定支付工程款应承担违约责任。故选项A正确。参见考试用书2Z204016。
15 甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25 日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是( )。
A.乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙
B.乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵销
C.乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙
D.乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵销
参考答案：D
参考解析：
本题涉及两个知识点，一是合同权利转让的条件，要求债权人转让债权应该通知债务人，本题中，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙，因此该债权转让是有效，二是抵消权的转移，本题中债权转让是有效的，合同权利也随之转移，按照《合同法》规定，债务人在接到债权人转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向受让人主张抵消。故选项D正确。参见考试用书2Z204015。
16 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列不属于强制性标准的是( )。
A.工程建设施工(包括安装)及验收通用的综合标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准
D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法标准
参考答案：C
参考解析：
根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207011。
17 甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列说法错误的是( )。
A.法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助
B.调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫
C.调解达成协议后，人民法院必须制作调解书
D.法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同
参考答案：C
参考解析：
根据《民事诉讼法》的规定，人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫。调解达成协议，人民法院应当制作调解书。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。故选项C正确。参见考试用书2Z208041。
18 甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是( )。
A.由丙承担赔偿责任
B.由甲承担赔偿责任
C.甲不承担任何责任
D.由甲和丙承担连带赔偿责任
参考答案：D
参考解析：
《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。故选项D正确。参见考试用书2Z204026。
19 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为1Ot的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，要求设备租赁公司提供的材料不包括( )。
A.生产厂家的吊车制造许可证
B.吊车出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明。
D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
参考答案：C
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。故选项C正确。参见考试用书2Z206032。
20 建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是( )。
A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年
B.良好行为记录信息的公布期限为3年
C.企业整改经审核确有实效的.可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月
D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月
参考答案：A
参考解析：
《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年;省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月;《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。故选项A正确。参见考试用书2Z203033。
21 关于开工报告制度，下列说法错误的是( )。
A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度
B.开工报告由建设单位向政府主管部门申报
C.开工报告是审查建设单位应具备的开工条件
D.开工报告是审查施工单位应具备的开工条件
参考答案：D
参考解析：
开工报告制度是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报。故选项D正确。参见考试用书2Z202011。
22 对于可撤销合同，下列情况不能达到要求的是( )。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后，法院可以撤销合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
参考答案：B
参考解析：
合同属于可变更、可撤销合同，当事人可以要求继续履行合同、变更合同或者撤销合同，但是当事人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以撤销合同。故选项B正确。参见考试用书2Z204015。
23 某建设工地相关施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该人员应当是( )。
A.现场安全巡查员
B.专业监理工程师
C.发包单位负责人
D.安全生产监督站
参考答案：A
参考解析：
《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有现场安全巡查员属于现场安全生产管理人员。故选项A正确。参见考试用书2Z206024。
24 施工单位防火检查的内容不包括( )。
A.消防水源情况
B.灭火器材配置情况
C.基坑围护情况
D.用电有无违章情况
参考答案：C
参考解析：
施工单位防火检查的内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况，疏散通道、消防车通道、消防水源情况，灭火器材配置及有效情况，用火、用电有无违章情况，重点工种人员及其他施工人员消防知识掌握情况，消防安全重点部位管理情况，易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况，防火巡查落实情况等。故选项C正确。参见考试用书2Z206033。
25 关于证据，下列说法正确的有( )。
A.对当事人逾期提交证据，且理由不成立，人民法院根据不同情形可以不予采纳
B.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采纳
C.未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据
D.鉴定人应当出庭接受当事人质询
参考答案：B
参考解析：
《民事诉讼法》规定，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。在证据交换的过程中，审判人员对当事人有异议的证据，按照需要证明的事实分类记录在卷，并记载异议的理由。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。鉴定人应当出庭接受当事人质询。故选项B正确。参见考试用书2Z208023。
26 授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是( )。
A.新颖性
B.创造性
C.适于工业应用
D.实用性
参考答案：C
参考解析：
我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。授予专利权的发明并口实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有关感和适于工业应用两个条件。故选项C正确。参见考试用书2Z201062。
27 某建筑施工企业是在2011年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是( )。
A.2014年2月--2014年4月
B.2013年11月～2014年1月
C.2013年7月～2014年1月
D.2014年2月--2014年7月
参考答案：B
参考解析：
安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。该企业安全施工许可证的有限期至2014年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2014年1月31目前3个月满足续期时间规定。故选项B正确。参见考试用书2Z206012。
28 下列构成工程重大安全事故罪的行为是( )。
A.某工地安全防护网损坏，致使工人在施工中不慎从楼上掉下摔死
B.工地在建地下隐蔽工程时.对*露地面的钢筋，未做防护措施，造成人员摔伤
C.某工程监理单位发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，死伤多人的严重后果
D.投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益
参考答案：C
参考解析：
《刑法》第137条规定，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准.造成重大安全事故的行为。故选项C正确。参见考试用书2Z201094。
29 甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是( )。
A.在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证
B.提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等
C.在乙签证后开始零星项目的施工
D.出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任
参考答案：A
参考解析：
《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。故选项A正确。参见考试用书2Z207044。
30 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是( )。
A.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施
B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定
D.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期
参考答案：C
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定。并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是C，这也是符合技术要求的。故选项C正确。参见考试用书2Z207051。
31 下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是( )。
A.因迟延支付工程款所产生的利息
B.因迟延交付场地而产生的窝工损失
C.因发包方违约而产生的索赔费用
D.承包人支付的材料费
参考答案：D
参考解析：
建设工程价款是就该工程折价或拍卖的价款优先受偿，《人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包方违约所造成的损失。本题中A、B、C三个选项都属于发包方违约给承包商造成的损失，不属于建设工程价款，故选项D正确。参见考试用书2Z204012。
32 某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是( )。
A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用
B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据
C.将合同约定作为检验的依据
D.将检验结果形成书面记录进行备案
参考答案：D
参考解析：
《建设工程质量管理条例》第二十九条规定：“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。”故选项D正确。参见考试用书2Z207023。
33 工程监理单位应依法承担工程监理业务，下列工程监理单位的行为正确的是( )。
A.将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务
B.以其他工程监理单位名义承担工程监理业务
C.在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务
D.将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位
参考答案：C
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定。工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。故选项C正确。参见考试用书2Z207033。
34 合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是( )。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格
参考答案：A
参考解析：
按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。参见考试用书2Z204012。
35 由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为( )。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
参考答案：B
参考解析：
法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。故选项B正确。参见考试用书2Z201010。
36 某建筑公司濒临破产，在2014年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是( )。
A.2014年2月20日
B.2014年4月20日
C.2014年7月20日
D.2015年1月20 日
参考答案：C
参考解析：
该题属于经济性裁员问题，指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。经济性裁员仍属用人单位单方解除劳动合同。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。故选项C正确。参见考试用书2Z204022。
37 施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是( )。
A.责令停业整顿
B.给予罚款处理
C.给予撤职处分
D.责令限期改正
参考答案：D
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。本题的前提条件是尚未发生安全事故，因而B、C不作为首选的处理办法。A选项是在D选项失效的情况下采用的处理办法。故选项D正确。参见考试用书2Z206026。
38 关于政府对市场主体的守法诚信评价，下列表述错误的是( )。
A.根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价
B.对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录
C.以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重
D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价
参考答案：D
参考解析：
政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重。选项D是关于社会中介信用机构的综合信用评价的阐述，故选项D正确。参见考试用书2Z203034。
39 某施工企业没有取碍相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程。为此，该企业受到了相应的处罚，并被处以罚款。适宜的罚款额应为( )。
A.5万元以下
B.5万元以上20万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.50万元以上
参考答案：C
参考解析：
《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项C正确。参见考试用书2Z205034。
40 某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定事故是由于设计方的原因造成的。对此。设计单位应当履行的法定义务是提出相应的( )。
A.技术处理方案
B.损失赔偿方案
C.责任认定方案
D.设计变更方案
参考答案：A
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。故选项A正确。参见考试用书2Z207032。
京公网安备 11010802026788号